Фрагмент документа "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РАСПОРЯЖЕНИЕ ДЕПАРТАМЕНТА ГОРОДА МОСКВЫ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ ОТ 25 НОЯБРЯ 2008 ГОДА N 70-10-78/8".
7. Ответственность Сторон
7.1. За неисполнение и/или ненадлежащее исполнение своих
обязательств, установленных настоящим Контрактом, Государственный
заказчик несет ответственность в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации и условиями настоящего
Контракта.
7.2. В случае просрочки исполнения Государственным заказчиком
обязательств по оплате выполненных в соответствии с настоящим
Контрактом работ Подрядчик вправе потребовать от Государственного
заказчика уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день
просрочки исполнения обязательства по оплате цены Контракта, начиная
со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока
исполнения обязательства по оплате цены Контракта. Размер такой
неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на
день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка
Российской Федерации от цены Контракта.
7.3. Государственный заказчик освобождается от уплаты неустойки,
если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства
произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Подрядчика.
7.4. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств по
выполнению работ (этапа работ) в сроки, установленные Графиком
выполнения работ, Государственный заказчик вправе потребовать от
Подрядчика уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени)
начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств по
выполнению работ (этапа работ), начиная со дня, следующего после
истечения установленного Графиком выполнения работ срока исполнения
обязательств по выполнению работ (этапа работ). Размер такой неустойки
(штрафа, пеней) устанавливается в размере 0,1% от стоимости работ
(этапа работ).
7.5. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней)
за просрочку исполнения обязательств по выполнению работ (этапа
работ), если докажет, что просрочка исполнения указанных обязательств
произошла по вине Государственного заказчика.
7.6. В случае нарушения Подрядчиком обязательств по выполнению
работ в объеме, предусмотренном Техническим заданием, включая отпад
растений, превышающий для деревьев - 10%, для кустарников - 15%, а
также по выполнению работ надлежащего качества Государственный
заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплату неустойки (штрафа,
пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется в размере 0,1% от
стоимости работ, подлежащих выполнению за каждый день просрочки с
момента направления Государственным заказчиком Подрядчику уведомления
о ненадлежащем исполнении Подрядчиком обязательств по выполнению
работ, до момента исполнения обязательств Подрядчиком по выполнению
указанных работ в надлежащем объеме, работ надлежащего качества. При
этом под работами ненадлежащего качества понимаются работы, результат
которых не соответствует требованиям настоящего Контракта.
7.7. При отпаде растений сверх нормативного, в ходе выполнения
работ по посадке восстановление нормативного объема посадок
производится за счет Подрядчика.
7.8. Государственный заказчик вправе обратиться в суд в
установленном действующим законодательством Российской Федерации
порядке с требованием о расторжении настоящего Контракта:
7.8.1. В случае задержки Подрядчиком начала выполнения работ,
предусмотренных настоящим Контрактом, на срок, превышающий 2 (две)
недели.
7.8.2. При нарушении сроков / объемов выполняемых работ (этапов
работ), в том числе при однократном нарушении Подрядчиком сроков
выполнения работ (в т.ч. отдельного этапа), влекущем нарушение срока
завершения работ более чем на 1 (один) день, либо отставании
Подрядчиком от Графика выполнения работ более чем на 1 (один) день.
7.8.3. В случае выполнения работ ненадлежащего качества, в том
числе неисполнения Подрядчиком требования Государственного заказчика,
зафиксированного в акте с перечнем выявленных при выполнении и/или
приемке работ недостатков и необходимых доработок, составленном по
результатам рассмотрения отчетной документации, об устранении
недостатков выполняемых работ в срок, установленный в акте,
составленном Государственным заказчиком, а также если результаты работ
имеют недостатки, наличие которых не позволяет в должной мере
использовать результаты работ в соответствии с их целями и/или
показателями в соответствии с проектом, либо недостатки, срок или
стоимость устранения которых сопоставимы со стоимостью выполняемых
работ в целом.
7.8.4. Выполнение Подрядчиком работ с отступлением от требований
проектной документации (в т.ч. по отдельному этапу).
7.8.5. При проведении ликвидации Подрядчика или принятии
Арбитражным судом решения о признании Подрядчика банкротом и об
открытии конкурсного производства.
7.8.6. В случае приостановления деятельности Подрядчика в
порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях.
7.8.7. В случае предоставления Подрядчиком заведомо ложных
сведений, содержащихся в документах, представленных Подрядчиком для
участия в торгах, на основании результатов которых заключен настоящий
Контракт.
7.8.8. В случае нахождения имущества Подрядчика под арестом,
наложенным по решению суда, если балансовая стоимость арестованного
имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости
активов Подрядчика по данным бухгалтерской отчетности за последний
завершенный отчетный период.
7.8.9. В случае наличия у Подрядчика задолженности по начисленным
налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня
или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год,
размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости
активов Подрядчика по данным бухгалтерской отчетности за последний
отчетный период, при условии, что Подрядчик не обжалует наличие
указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
7.8.10. В случае издания актов органов государственной власти в
рамках действующего законодательства, лишающих Подрядчика прав ведения
работ на объекте.
7.8.11. Непредставление Подрядчиком в течение 10 (десяти)
банковских дней в случае, если соответствующее обеспечение исполнения
Контракта перестало действовать, Государственному заказчику иного
(нового) надлежащего обеспечения исполнения Контракта на тех же
условиях и в том же размере, которые указаны в разделе 8 настоящего
Контракта.
7.8.12. В иных случаях, предусмотренных гражданским
законодательством Российской Федерации.
7.9. При расторжении Контракта Государственный заказчик обязан:
7.9.1. Принять фактически выполненные Подрядчиком на момент
расторжения настоящего Контракта работы надлежащего качества.
7.9.2. Оплатить Подрядчику в течение 20 (двадцати) банковских
дней с момента оформления Акта сдачи-приемки работ фактически
выполненные Подрядчиком работы надлежащего качества.
|
Фрагмент документа "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РАСПОРЯЖЕНИЕ ДЕПАРТАМЕНТА ГОРОДА МОСКВЫ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ ОТ 25 НОЯБРЯ 2008 ГОДА N 70-10-78/8".