О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ ОТДЕЛЬНЫХ ПУНКТОВ ПРИКАЗА ДЕПАРТАМЕНТА ГОРОДА МОСКВЫ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ ОТ 9 ИЮЛЯ 2009 Г. N 70-01-92/9. Приказ. Департамент г. Москвы по конкурентной политике. 26.07.10 70-01-84/10

ИЗМЕНЕНИЯ,
            ВНОСИМЫЕ В ПРИЛОЖЕНИЕ 3 К ПРИКАЗУ ДЕПАРТАМЕНТА
       ГОРОДА МОСКВЫ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ ОТ 9 ИЮЛЯ 2009 Г.
     N 70-01-92/9 (В РЕДАКЦИИ ПРИКАЗА ДЕПАРТАМЕНТА ГОРОДА МОСКВЫ
     ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ ОТ 25 МАРТА 2010 Г. N 70-01-26/10)

     1. Статью 5 дополнить пунктами 5.30, 5.31,  5.32,  5.33,  5.34  в
следующей редакции:
     "5.30. Разработать и согласовать в установленном  порядке  проект
производства   работ;   согласовывать   проекты   производства   работ
субподрядных организаций; контролировать сроки выполнения календарного
графика субподрядными организациями.
     5.31. В случае повреждения  действующих  инженерных  коммуникаций
при проведении работ восстановить поврежденную сеть за свой счет.
     5.32.   Не   допускать   заключения    договоров    субподрядными
организациями с другими подрядчиками.
     5.33. Все  подрядные  (субподрядные)  организации  обязаны  иметь
свидетельства СРО на работы, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства.
     5.34.  Представитель  генподрядчика,  назначаемый   приказом   по
организации, а также ответственные лица от  привлеченных  субподрядных
организаций обязаны постоянно находиться на объекте.".
     2. В пункте 11.1 слова "от Цены" заменить словами  "от  начальной
максимальной цены".
     3. Статью 16 дополнить пунктами 16.7, 16.8 в следующей редакции:
     "16.7. Сторона,  которой  направлено  предложение  о  расторжении
контракта по  соглашению  сторон,  должна  дать  письменный  ответ  по
существу в срок не позднее  5  (пяти)  календарных  дней  с  даты  его
получения.
     16.8. В случае отказа  расторгнуть  государственный  контракт  по
соглашению сторон рассмотрение дела в арбитражном суде  осуществляется
в порядке главы 29 АПК РФ в следующих случаях:
     - нарушения больше 2 раз сроков выполнения работ более чем  на  5
дней;
     - наличия более 2 претензий по качеству работ.
     Указанные  нарушения  являются  существенным  нарушением  условий
договора.".